Карта сайта
Главная » Документация » Положения СРО Ассоциация «ОСОПС» » Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации Ассоциации «ОСОПС», осуществляющих строительство, условий договоров строительного подряда
Дата создания документа: 30-11-2017, 08:44:34
Информация обновлена: 30-11-2017, 09:01:16

Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации Ассоциации «ОСОПС», осуществляющих строительство, условий договоров строительного подряда

Приложение № 2

Утверждено решением

Общего собрания членов

СРО Ассоциация "ОСОПС"

Протокол от «27» ноября 2017 года № 142

 

ТРЕБОВАНИЯ

к страхованию риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации Ассоциации «ОСОПС», осуществляющих строительство, условий договоров строительного подряда

  

Московская область

г. Красногорск

 2017

 

  1. Общие положения

 

1.1. Настоящие Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Ассоциация "ОСОПС" (далее – Саморегулируемая организация, СРО) условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее – Требования) разработаны в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

1.2. Настоящие Требования обязательны для исполнения всеми членами Саморегулируемой организации.

1.3. Страхование риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации условий договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее – договоров строительного подряда) осуществляется по договору страхования, который заключается между страховой организацией (Страховщиком) и членом Саморегулируемой организации (Страхователем) в отношении:

А) каждого договора строительного подряда в случаях (на объектной базе);

Б) всех договоров подряда, заключенных в течении одного года (на годовой базе). Договоры страхования должны соответствовать настоящим Требованиям.

1.4. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Саморегулируемой организации вправе утверждать типовые договоры страхования, соответствующие настоящим Требованиям и обязательные для применения членами Саморегулируемой организации (далее –договор страхования).

1.5. Каждый член Саморегулируемой организации обязан заключить типовой договор страхования до заключения договора строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, и обеспечить непрерывное страхование в соответствии с настоящими Требованиями в течение всего периода выполнения работ по такому договору строительного подряда.

Договор страхования заключается путем оформления единого документа, подписанного Страхователем и Страховщиком. Уровень ответственности члена Саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим на основании договора строительного подряда, определяется в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и внутренними документами Саморегулируемой организации.

1.6. Под ответственностью члена Саморегулируемой организации за нарушение условий договоров строительного подряда применительно к настоящим Требованиям понимается обязанность члена Саморегулируемой организации возместить заказчику по договору строительного подряда реальный ущерб, возникший вследствие нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) членом Саморегулируемой организации своих обязательств по договору строительного подряда, и/или уплатить неустойку (штраф) и/или возвратить заказчику аванс либо соответствующую часть аванса по такому договору строительного подряда.

1.7. Договор страхования должен содержать следующие обязательные условия:

а) предмет страхования;

б) объект страхования;

в) страховой случай;

г) исключения из страхового покрытия;

д) размер страховой суммы;

е) срок действия договора страхования;

ж) сроки и порядок уплаты страховой премии;

з) исчерпывающий перечень оснований для отказа Страховщика в выплате страхового возмещения;

и) порядок заключения, изменения и прекращения договора страхования;

к) порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового случая;

л) исчерпывающий перечень сведений и документов, необходимых для определения размера убытков;

м) порядок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения;

н) срок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения;

о) срок осуществления Страховщиком выплаты страхового возмещения или направления Выгодоприобретателю (Страхователю) мотивированного отказа в выплате страхового возмещения;

п) лимиты страховой ответственности и франшиза или указание на их отсутствие.

Указанные условия договора страхования должны соответствовать настоящим Требованиям.

1.8. В случае намерения члена Саморегулируемой организации отказаться от договора страхования он обязан уведомить об этом Саморегулируемую организацию не менее чем за девять дней до направления Страховщику уведомления об отказе от договора страхования.

1.9. При расторжении Страховщиком договора страхования в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или прекращения действия указанного договора по иным причинам, не указанным в настоящих Требованиях, член Саморегулируемой организации обязан уведомить об этом Саморегулируемую организацию не позднее девяти дней со дня получения соответствующей информации. При этом член Саморегулируемой организации обязан обеспечить установленное настоящими Требованиями страхование с момента прекращения действия указанного договора страхования путем заключения нового договора страхования. В этом случае новый договор страхования должен быть заключен в срок не позднее десяти дней со дня получения членом Саморегулируемой организации информации о прекращении действия предыдущего договора страхования.

1.10. Выгодоприобретателем по договору страхования в части страхования риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, является заказчик по такому договору строительного подряда.

1.11. Территорией страхования по настоящим Требованиям является территория строительной площадки согласно договора подряда, в пределах территории Российской Федерации.

1.12. Настоящие Требования в равной степени распространяются в отношении выполнения членом Саморегулируемой организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства на основании договора, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, предметом которого вместе со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства является выполнение иных работ и (или) оказание услуг.

1.13. В договорах страхования, которые заключаются членами Саморегулируемой организации, могут быть установлены дополнительные по сравнению с настоящими Требованиями предметы и объекты страхования, страховые случаи, объем страхового покрытия.

1.14. Члены Саморегулируемой организации вправе заключать дополнительно отдельные договоры страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда, независимо от того, заключены они с использованием конкурентных способов заключения договоров или в ином порядке.

1.15. Под конкурентными способами заключения договоров строительного подряда понимаются конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным.

 

  1. Требования к определению предмета договора страхования

 

2.1. Предметом договора страхования в части страхования риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации условий договора строительного подряда является обязательство Страховщика за обусловленную договором страховую премию возместить Выгодоприобретателю реальный ущерб (осуществить выплату страхового возмещения) в пределах страховой суммы при наступлении страхового случая - возникновения ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда.

2.2. Предметом договора страхования, в дополнение к установленным настоящим разделом, может быть также установлено обязательство Страховщика за обусловленную договором плату (страховую премию) осуществлять выплату страхового возмещения с целью компенсации судебных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с судебным разбирательством по взысканию со Страхователя или Саморегулируемой организации возмещения реального ущерба, возникшего у заказчика по договору строительного подряда, в связи с заключением которого был заключен договор комбинированного страхования, а также неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора строительного подряда.

 

  1. Требования к определению объекта страхования

 

3.1. Объектом страхования риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации условий договора строительного подряда являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения его ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение договора строительного подряда в виде обязанности по возмещению возникшего вследствие этого реального ущерба у Выгодоприобретателя и/или обязанности по возврату Выгодоприобретателю аванса (части аванса) по такому договору строительного подряда вследствие его неисполнения или ненадлежащего исполнения.

3.2. Объектом страхования, в дополнение к установленным настоящим разделом, может быть также установлено обязательство Страховщика за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю причиненные вследствие этого события убытки в виде расходов на защиту, включая судебную защиту, интересов Страхователя в связи с возникновением его ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, и/или предъявления ему Выгодоприобретателем требования по возврату аванса полностью или в соответствующей части (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором комбинированного страхования страховой суммы.

 

  1. Требования к определению страхового случая. Страховое покрытие

 

4.1. Требования к определению страхового случая в части страхования риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации условий договора строительного подряда:

4.1.1. Страховым случаем является наступление в период действия договора страхования ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда в виде обязанности по возмещению возникшего вследствие этого реального ущерба у Выгодоприобретателя и/или обязанности по возврату Выгодоприобретателю аванса (части аванса) по этому договору строительного подряда.

4.1.2. Факт наступления страхового случая может быть подтвержден только вступившим в законную силу решением суда о взыскании со Страхователя  в пользу заказчика по договору строительного подряда, в связи с заключением которого был заключен договор страхования, реального ущерба и/или аванса (части аванса) по договору строительного подряда, а также об установлении субсидиарной ответственности Саморегулируемой организации по обязательствам Страхователя вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязательств по договору строительного подряда.

 4.1.3. Событие является страховым случаем при соблюдении следующих условий:

- имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового покрытия;

- при наличии и документального подтверждения прямой причинно-следственной связи между причинением Выгодоприобретателю реального ущерба, возникновению обязательства возврата аванса/части аванса и неисполнением/ненадлежащим исполнением Страхователем своих обязательств по договору подряда;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда произошло в течение срока действия договора страхования;

- договор строительного подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по которому у Выгодоприобретателя возник реальный ущерб и/или возникла обязанность Страхователя по возврату аванса/части аванса, был заключен Страхователем, являющимся на момент заключения такого договора строительного подряда членом Саморегулируемой организации;

- обязанность Страхователя возместить реальный ущерб, причиненный Выгодоприобретателю в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора строительного подряда и/или возвратить аванс/часть аванса, установлена вступившим в законную силу решением суда;

- требование о возмещении реального ущерба, возврата аванса/части аванса заявлено на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Моментом наступления страхового случая является момент неисполнения или ненадлежащего исполнения договора строительного подряда, в связи с заключением которого заключен договор страхования. Если момент нарушения договора строительного подряда не может быть установлен, моментом наступления страхового случая признается момент, когда такое нарушение договора строительного подряда было обнаружено или момент сдачи заказчику результата работ по договору строительного подряда либо его соответствующей части, если результат работ по договору строительного подряда сдается заказчику поэтапно.

4.1.5. Возмещению должны подлежать:

4.1.5.1. аванс/часть аванса, полученного по договору строительного подряда, при условии, что документацией о проведении конкурентной процедуры и/или договором строительного подряда было предусмотрено наличие независимой (банковской) гарантии и она отсутствовала на момент неисполнения или ненадлежащего исполнения договора строительного подряда и в случае, когда по решению суда, вступившего в законную силу, указанный договор строительного подряда был расторгнут;

4.1.5.2. реальный ущерб Выгодоприобретателя, выражающийся в затратах на проведение новой конкурентной процедуры (конкурса, аукциона, тендера, иного мероприятия в рамках использования конкурентного способа заключения договоров) для заключения нового договора строительного подряда взамен договора строительного подряда, заключенного между Страхователем и Выгодоприобретателем.

4.1.5.3. аванс/часть аванса, полученного по договору строительного подряда, при условии, что документацией о проведении конкурентной процедуры и/или договором строительного подряда было предусмотрено наличие независимой (банковской) гарантии и ее недостаточно для удовлетворения требований Выгодоприобретателя в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора строительного подряда и в случае, когда по решению суда, вступившего в законную силу, указанный договор строительного подряда был расторгнут;

4.1.5.4. аванс/часть аванса, полученного по договору строительного подряда, при условии, что документацией о проведении конкурентной процедуры и/или договором строительного подряда было предусмотрено наличие иного способа обеспечения исполнения договора строительного подряда, кроме независимой (банковской) гарантии, и такого обеспечения недостаточно для удовлетворения требований Выгодоприобретателя в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора строительного подряда и в случае, когда по решению суда, вступившего в законную силу, указанный договор строительного подряда был расторгнут;

4.1.5.5. аванс/часть аванса, полученного по договору строительного подряда, при условии, что документацией о проведении конкурентной процедуры и/или договором строительного подряда было предусмотрено отсутствие обеспечения исполнения договора строительного подряда или не было предусмотрено каких-либо способов обеспечения исполнения договора строительного подряда и в случае, когда по решению суда, вступившего в законную силу, указанный договор строительного подряда был расторгнут.

4.2. Страховым случаем, в дополнение к установленным в настоящем разделе, также может быть возникновение по согласованию со Страховщиком расходов Страхователя, которые он произвел или должен будет произвести на защиту, включая судебную защиту, интересов Страхователя в связи с возникновением его ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда и/или предъявления ему Выгодоприобретателем требования по возврату аванса полностью или в части.

 

  1. Требования к установлению исключений из страхового покрытия.
    Основания освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения

 

5.1. Исключения из страхового покрытия устанавливаются настоящим разделом и должны быть однозначно и исчерпывающим образом закреплены в договоре страхования. Расширение в договоре страхования исключений из страхового покрытия, по сравнению с установленными настоящим разделом, не допускается.

5.2. К исключениям из страхового покрытия в части страхования риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации условий договора строительного подряда относятся:

5.2.1. возникновение ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем договора строительного подряда в виде обязанности уплаты неустойки (штрафа), включая судебную неустойку, а также процентов за пользование чужими денежными средствами (статьи 317.1 и 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).

5.2.2. возникновение обязанности Страхователя по возмещению любых косвенных убытков, возникших в результате страхового события, в том числе неполученной прибыли, ущерба деловой репутации. Под косвенными убытками понимаются убытки, которые связаны с наступившим страховым случаем опосредованно (случайно) и наступление которых, а также их размер Страховщик не мог предвидеть при заключении договора страхования (например, наступление ответственности Выгодоприобретателя за неисполнение или ненадлежащее исполнение другого договора, исполнение которого связано с исполнением договора строительного подряда, или необходимость понести дополнительные затраты на исполнение другого договора, исполнение которого связано с исполнением договора строительного подряда, и т.д.);

5.2.3. нарушение Страхователем договора строительного подряда вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Выгодоприобретателем своих обязательств по этому договору;

5.2.4. неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем договора строительного подряда, если его нарушение вызвано террористическим актом (статья 205 Уголовного кодекса Российской Федерации), диверсией (статья 281 Уголовного Кодекса Российской Федерации);

5.2.5. неисполнение Страхователем обязательств по договору строительного подряда, если вследствие издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично;

5.2.6. нарушение Страхователем договора строительного подряда вследствие форс-мажорных обстоятельств;

5.2.7. нарушение Страхователем договора строительного подряда вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора (договоров) подряда на выполнение инженерных изысканий или подготовку проектной документации, заключенного (заключенных) с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении того же самого объекта капитального строительства;

5.2.8. нарушение Страхователем договора строительного подряда вследствие преднамеренного или фиктивного банкротства, установленного в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

5.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в части страхования риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации условий договора строительного подряда по следующим основаниям:

5.3.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем договора строительного подряда, если его нарушение вызвано умышленными действиями Страхователя, направленными на неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств по договору подряда;

5.3.2. нарушение Страхователем договора строительного подряда вследствие всякого рода военных мероприятий и их последствий, забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов, введения чрезвычайного или особого положения, государственного переворота, распоряжений государственных органов, террористического акта;

5.3.3. если убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки при наступлении страхового случая;

5.3.4. если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения.

 

  1. Требования к определению размера страховой суммы

 

6.1. Минимальная страховая сумма для страхования риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации условий договора строительного подряда на объектной базе устанавливается в процентном отношении к минимальному размеру компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации на момент заключения договора страхования и не может быть менее 2,5 процентов.

6.2. По согласованию между Страхователем и Страховщиком страховая сумма по договору комбинированного страхования (по отдельным видам страхования) может быть установлена в большем размере, чем предусмотрена настоящими Требованиями.

6.3. Изменения страховой суммы в течение срока действия договора страхования могут быть произведены на основании письменного заявления Страхователя и оформляются дополнительным соглашением Страхователя и Страховщика с учетом настоящих Требований.

6.4. Страховая сумма в части страхования расходов на защиту устанавливается по согласованию между Страхователем и Страховщиком.

6.5.  Член Ассоциации может застраховать свою ответственность за нарушение условий договоров строительного подряда на "годовой базе", страховая ответственность при этом рассчитывается согласно уровню ответственности члена в соответствии с настоящей таблицей:

Уровень ответственности

Страховая ответственность

? 60 млн

15 млн

? 500 млн

35 млн

? 3 млрд

100 млн

? 10 млрд

200 млн

≥ 10 млрд

300 млн

 

  1. Требования к определению срока действия
    договора комбинированного страхования

 

7.1. Договор страхования заключается на срок действия договора строительного подряда плюс два года. По согласованию между Страхователем и Страховщиком срок действия договора комбинированного страхования может быть увеличен по сравнению с установленным настоящим пунктом.

7.2. В случае изменения (досрочное прекращение, пролонгация) срока действия договора строительного подряда, в связи с заключением которого был заключен договор страхования, соответствующим образом изменяется срок действия договора страхования.

7.3. При пролонгации срока действия договора страхования производится перерасчет размера страховой премии по дополнительному соглашению Страховщика и Страхователя.

7.4. Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика (при безналичных расчетах) или внесения страховой премии в кассу Страховщика (при уплате страховой премии наличными денежными средствами), и действует до 24.00 часов последнего дня действия договора страхования.

7.5. Срок страхования устанавливается равным сроку действия договора страхования.

7.6. Срок действия договора страхования может быть продлен по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения.

 

  1. Требования к порядку и срокам уплаты страховой премии

 

8.1. Страховая премия уплачивается единовременным платежом до начала выполнения работ по договору строительного подряда. В случае если срок действия договора строительного подряда составляет более одного года, страховая премия может уплачиваться в рассрочку несколькими платежами (страховыми взносами) ежегодно до начала очередного года.

 

  1. Требования к установлению исчерпывающего перечня сведений и документов, необходимых для определения размера страхового возмещения

 

9.1. Договор страхования должен содержать закрытый перечень сведений и документов, необходимых для установления факта наступления страхового случая и определения размера страхового возмещения.

9.2 Договором страхования может быть предусмотрено, что Страховщик вправе сократить количество сведений и документов, необходимых для установления факта наступления страхового случая и определения размера страхового возмещения.

 

  1. Требования к перечню обстоятельств,
    признаваемых увеличением страхового риска

 

10.1. Увеличением страхового риска в период действия договора строительного подряда могут являться:

10.1.1. использование Страхователем средств аванса по договору строительного подряда до начала работ по нему в других коммерческих проектах;

10.1.2. размещение средств аванса по договору строительного подряда в коммерческом банке, не имеющем международного рейтинга на уровне международного рейтинга, присвоенного Сбербанку РФ;

10.1.3. привлечение для проведения работ по договору строительного подряда субподрядчиков, о которых Страхователь не сообщал Страховщику при заключении договора страхования;

10.1.4. привлечение Страхователя ответчиком в процессе, объем требований которого превышает 50% от собственных средств Страхователя на последнюю отчетную дату;

10.1.5. действия Страхователя, связанные с намерением или осуществлением процедуры банкротства;

10.1.6. отзыв банковской гарантии по договору строительного подряда, или признание ее недействительной, или отзыв лицензии финансовой организации, ее выдавшей;

10.1.7. смена единоличного исполнительного органа и/или смена адреса местонахождения Страхователя.

10.2. Страхователь в период действия договора страхования обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, особенно перечисленных в п.10.1. настоящих Требований.

 

  1. Требования к порядку рассмотрения Страховщиком
    требования о выплате страхового возмещения

 

11.1. Договор страхования может предусматривать право Страхователя предъявить Страховщику требование о выплате страхового возмещения, если Страхователь добровольно с предварительного согласия Страховщика или в соответствии с договором страхования или в соответствии с вступившим в законную силу судебным решением сам возместил заказчику по договору строительного подряда, в связи с заключением которого был заключен договор страхования, реальный ущерб и/или возвратил аванс полностью либо в соответствующей части.

11.2. Право требования выплаты страхового возмещения с целью компенсации расходов Страхователя на защиту своих интересов принадлежит Страхователю.

11.3. Договор страхования должен содержать условие, обязывающее Страховщика незамедлительно по запросу Саморегулируемой организации, Выгодоприобретателя (Страхователя, Застрахованного лица) информировать его о ходе и результатах рассмотрения требования о выплате страхового возмещения.

11.4. В случае направления Страхователем Страховщику уведомления о наступлении страхового случая Выгодоприобретатели (Застрахованные лица) освобождаются от обязанности по уведомлению Страховщика о наступлении страхового случая.

В случае направления Саморегулируемой организацией Страховщику уведомления о наступлении страхового случая Страхователь, Выгодоприобретатели освобождаются от обязанности по уведомлению Страховщика о наступлении страхового случая.

 

  1. Требования к срокам урегулирования Страховщиком страховых случаев

 

12.1. Договором страхования должен быть установлен срок рассмотрения страховщиком требования Выгодоприобретателя (Страхователя, Застрахованного лица) о выплате страхового возмещения. Этот срок не может превышать двух третей общего срока рассмотрения требования и выплаты страхового возмещения (направления Выгодоприобретателю (Страхователю) мотивированного отказа в выплате страхового возмещения).

12.2. В договоре страхования также должен быть указан срок, в течение которого Страховщик после принятия соответствующего решения, обязан перечислить Выгодоприобретателю (Страхователю) страховое возмещение или направить мотивированный отказ в выплате страхового возмещения.

12.3. Общий срок урегулирования Страховщиком страхового случая не должен превышать 30 рабочих дней.

 

  1. Требования к предоставлению информации Страховщиком

 

13.1. В договоре страхования должно быть предусмотрено:

13.1.1. согласие Страхователя на предоставление Страховщиком информации в Саморегулируемую организацию о заключенных договорах страхования, их условиях, о страховых случаях, произведенных выплатах страхового возмещения;

13.1.2. обязанность Страховщика в течение 10 рабочих дней уведомить Саморегулируемую организацию о произошедших страховых случаях, произведенных выплатах страхового возмещения.

 

  1. Порядок осуществления контроля саморегулируемой организацией за соблюдением настоящих Требований

 

14.1. Договор страхования должен быть составлен в трех подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон такого договора, третий экземпляр – для Саморегулируемой организации. Третий экземпляр подлежит передаче в Саморегулируемую организацию Страхователем.

14.2. Внесение изменений и дополнений в договор страхования осуществляется путем подписания отдельного письменного соглашения, являющегося неотъемлемой частью такого договора страхования. Указанные письменные соглашения составляются в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон такого договора, третий экземпляр – для Саморегулируемой организации. Третий экземпляр подлежит передачи в Саморегулируемую организацию Страхователем.

14.3. О досрочном прекращении договора страхования Страхователь обязан уведомить Саморегулируемую организацию незамедлительно, но в любом случае не сроков, установленных пунктами 1.8, 1.9 настоящих Требований.

14.4. Саморегулируемая организация ведет сводный реестр заключенных договоров страхования и осуществляет контроль за своевременностью их заключения и (или) переоформления.

14.5. Договор страхования, письменное соглашение к нему передается Страхователем в Саморегулируемую организацию в соответствии с пунктами 14.1, 14.2 настоящих Требований не позднее трех рабочих дней с момента заключения, продления, изменения договора страхования со всеми приложениями к ним, а также с приложением копий документов об уплате страховой премии (страхового взноса).

14.6. Член Саморегулируемой организации обязан информировать Саморегулируемую организацию о наступлении всех страховых случаев в части страхования риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации условий договора строительного подряда с указанием характера нарушения договора строительного подряда и/или факта предъявления Выгодоприобретателем требования о возврате аванса полностью либо в соответствующей части, получателя страхового возмещения, размера убытков Страхователя, суммы страхового возмещения, а также информации о восстановлении страховой суммы. Указанная информация направляется в течение десяти дней с момента наступления страхового случая, если иной срок не установлен иными внутренними документами Саморегулируемой организации.

14.7. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением настоящих Требований Саморегулируемая организация вправе запрашивать иную информацию, не указанную в настоящем разделе.

14.8. Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляется в соответствии с внутренними документами Саморегулируемой организации.

 

  1. Коллективное страхование

 

15.1. Саморегулируемая организация вправе самостоятельно от своего имени в качестве Страхователя заключить договор страхования финансовых рисков своих членов (Застрахованных лиц) в связи с заключением ее членом конкретного договора строительного подряда. Предмет и объект страхования, страховые случаи и иные условия такого договора страхования должны соответствовать установленным настоящими Требованиями правилам в отношении страхования финансовых рисков членов Саморегулируемой организации.

15.2. В случае заключения Саморегулируемой организацией договора страхования в соответствии с пунктом 15.1 настоящих Требований, член Саморегулируемой организации не обязан заключать договор комбинированного страхования в отношении того же самого договора строительного подряда.

15.3. Внутренними документами Саморегулируемой организации может быть установлена обязанность внесения членом Саморегулируемой организации целевого взноса в Саморегулируемую организацию на покрытие расходов по заключению договора страхования в соответствии с пунктом 15.1 настоящих Требований.

 

  1. Заключительные положения

 

16.1. Настоящие Требования вступают в силу через десять дней после дня их принятия.

16.2. В случае установления нормативными правовыми актами Российской Федерации или Уставом саморегулируемой организации подлежащих обязательному применению иных условий, при противоречии настоящих Требований указанным условиям, применяются условия, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или Уставом Саморегулируемой организации, но только в той части, в которой настоящие Требования противоречат указанным условиям.

Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации Ассоциации «ОСОПС», осуществляющих строительство, условий договоров строительного подряда